Договор на установку дверей

Обновлено: 03.05.2024

Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

ДОГОВОР N ___ бытового подряда (изготовление дверей из материала подрядчика)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить своими силами с использованием собственных материалов и оборудования двери следующего вида: __________ (входные, межкомнатные) в количестве _______ шт., параметры которых, а также требования Заказчика к дизайну, отделке и качеству приведены в Приложении N ___ к настоящему договору (перечень требований Заказчика), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора согласовать с Заказчиком требования к параметрам, дизайну, отделке и качеству дверей.

Ф.И.О. и телефон уполномоченного лица Подрядчика, ответственного за согласование условий работ: ______________________.

Согласование происходит следующим способом: выезд уполномоченного лица Подрядчика по адресу Заказчика, указанному в разделе 9 настоящего договора, производство необходимых замеров, заполнение Сторонами Приложения N ___ (перечень требований Заказчика).

2.1.2. Не позднее _______ с момента согласования с Заказчиком вышеуказанных требований представить Заказчику:

- эскизы дверей в количестве ____ шт. (Приложение N ___ к настоящему договору);

- смету работ (Приложение N ___ к настоящему договору).

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика утвержденных эскизов и сметы работ приступить к выполнению работ и завершить изготовление дверей не позднее _______ с момента начала работ.

2.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приему-передаче, согласовать с Заказчиком дату приема-передачи дверей, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результатов работ, доставить Заказчику своими силами за свой счет изготовленные двери и передать их Заказчику вместе с оригиналами документов, перечисленных в пп. 2.1.4 настоящего договора.

2.1.6. Выполнить работу своими силами, без привлечения к исполнению своих обязанностей субподрядчиков.

2.1.7. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований.

2.1.8. При обнаружении недостатков работы по согласованию с Заказчиком устранить выявленные недостатки или безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Удержать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы.

2.2.2. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы по истечении двух месяцев со дня направления Заказчику письменного предупреждения продать результат работы, а вырученную сумму за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей внести в депозит в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика эскизов дверей и сметы работ:

б) представить Подрядчику свои обоснованные возражения по эскизам и/или смете.

2.3.1.1. В случае если Заказчик имеет возражения по эскизам и/или смете, Заказчик вправе, не подписывая указанные документы, связаться с уполномоченным лицом Подрядчика, указанным в пп. 2.1.1 настоящего договора, для обсуждения деталей вопроса. Срок выполнения Подрядчиком обязанностей по изготовлению дверей откладывается на время, затраченное на дополнительное согласование условий работ.

2.3.2. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу Подрядчика в срок, предусмотренный настоящим договором.

2.3.3. Известить Подрядчика об обнаруженных скрытых недостатках работы в течение ______ дней с момента их обнаружения.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

2.4.2. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ (_________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Работы по настоящему договору оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: _____________________.

3.3. Материал оплачивается Заказчиком в следующем порядке: ________________________________.

3.4. Заказчик обязан оплатить выполненную Подрядчиком работу в течение _______ с момента получения оригиналов счета на оплату и акта выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пп. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к выполнению работы/выполнить работу;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены.

4.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком работы в установленный настоящим договором срок Заказчик вправе по своему усмотрению:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;

- потребовать соразмерного уменьшения цены;

- потребовать безвозмездного устранения недостатков работы;

- потребовать возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков работы.

4.5. Подрядчик, не предоставивший Заказчику информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщивший Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи Заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. По настоящему договору Подрядчиком установлен следующий гарантийный срок на результат работы: ______________________.

5.2. Порядок и условия гарантийного обслуживания:

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _________ (факс Заказчика), N __________ (факс Подрядчика), по электронной почте ____________ (Заказчик), _____________ (Подрядчик) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить своими силами с использованием собственных материалов и оборудования двери следующего вида: __________ (входные, межкомнатные) в количестве _______ шт., параметры которых, а также требования Заказчика к дизайну, отделке и качеству приведены в Приложении N ___ к настоящему договору (перечень требований Заказчика), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

Ф.И.О. и телефон уполномоченного лица Подрядчика, ответственного за согласование условий работ: ______________________.

2.1.2. Не позднее _______ с момента согласования с Заказчиком вышеуказанных требований представить Заказчику:

- эскизы дверей в количестве ____ шт. (Приложение N ___ к настоящему договору);

- смету работ (Приложение N ___ к настоящему договору).

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика эскизов дверей и сметы работ:

б) предоставить Подрядчику свои обоснованные возражения по эскизам и/или смете.

2.2.1.1. В случае если Заказчик имеет возражения по эскизам и/или смете, Заказчик вправе, не подписывая указанные документы, связаться с уполномоченным лицом Подрядчика, указанным в п. 2.1.1 настоящего договора, для обсуждения деталей вопроса. Срок выполнения Подрядчиком обязанностей по изготовлению дверей откладывается на время, затраченное на дополнительное согласование условий работ.

2.2.2. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу Подрядчика в срок, предусмотренный настоящим договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____ (_________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Работы по настоящему договору оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: _____________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 - 2.1.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ руб. за каждый день просрочки.

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.2. Порядок и условия гарантийного обслуживания:

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение N __ - перечень требований Заказчика;

- приложение N __ - утвержденные эскизы дверей;

- приложение N __ - акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются Законом РФ "О защите прав потребителей" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации".

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока - по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; "наживить" наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на установку домофона (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Договор на установку домофона

Судебная практика: Договор на установку домофона

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2019 по делу N 33-54994/2019
Требование: О признании недействительным решения общего собрания собственников, признании незаконными действий.
Обстоятельства: Истцы указали, что ответчиком не соблюдена процедура созыва и проведения собрания.
Решение: В части признания недействительным решения общего собрания собственников требование удовлетворено. В остальной части в иске отказано. При этом, суд отметил, что каких-либо предусмотренных параграфом 2 главы 9 ГК РФ оснований для признания недействительным вышеуказанного договора, судом не установлено. Истцы не являются сторонами заключенного договора на установку домофона, который может быть заключен с любой компанией на основании решения общего собрания собственников жилых помещений, в связи с чем, у них отсутствуют предусмотренные законом основания для оспаривания данного договора.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на установку домофона

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Кто должен платить за обслуживание домофона в многоквартирном доме?
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) Если же договором управления МКД в составе работ по содержанию и ремонту общего имущества такое обслуживание не предусмотрено, то для начисления соответствующей платы необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД и заключение договора с управляющей организацией или с организацией, осуществляющей обслуживание домофона. При этом тариф на обслуживание домофона, а также порядок внесения платы за такое обслуживание устанавливается в договоре, заключенном организацией, осуществляющей соответствующий вид деятельности, с собственниками помещений в МКД или, по поручению последних, с управляющей организацией (п. 1 ч. 2 ст. 154, п. 2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ; Письмо Минстроя России от 11.04.2016 N 10686-АТ/04).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом" (25 апреля 2017 года, г. Москва)"
(под ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой)
("РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности", "Юстицинформ", 2017) В то же время важным является тот факт, что действия по выполнению работ лишь тогда являются самостоятельным предметом договора, когда соглашение не предусматривает последующего оказания услуг, зависимых от результата этих работ. Например, по такому договору подрядная организация может установить средства охранной сигнализации, домофоны, решетки, шлагбаумы, турникеты, механизмы принудительной остановки автотранспорта. В случае использования результатов вышеуказанных работ для обеспечения пропускного режима предметом договора будут выступать действия, направленные на оказание охранных услуг, не имеющих овеществленного результата и неотделимых от их исполнителя. Как подчеркивают ученые, в некоторых случаях пропускной режим может реализовываться и путем самозащиты как одного из способов защиты гражданских прав, например путем "установки решеток, дверей, запоров, охранных сигнализаций и т.п.". Однако нетрудно заметить, что в этом случае речь идет все же о выполнении подрядных работ, выступающих предметом соответствующего договора.

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на установку дверей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Договор на установку дверей

Судебная практика: Договор на установку дверей

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 27 "Сроки выполнения работ (оказания услуг)" Закона РФ "О защите прав потребителей" "Установив нарушение срока передачи истцу дверей и выполнения работ по их установке, суд посчитал обоснованными требования истца о расторжении договора и возврате уплаченных по нему денежных средств, исходя из положений статей 4, 27, 28, 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", одновременно судом указано на необходимость возврата истцом установленных дверей силами (за счет) ответчика. Судом, при этом, отклонены доводы третьего лица о том, что двери не могли быть установлены, поскольку в стоимость договору не включены дверные коробки, учитывая, что сторонами согласовано выполнение работ по монтажу дверей, который невозможен без коробок, а также согласована общая цена договора; доказательств изменения цены договора в установленном порядке материалы дела не содержат. Судом указано на то обстоятельство, что наличие у установленных дверей существенных недостатков не имеет правового значения при установленном факте нарушения сроков выполнения обязательств, который является достаточным основанием для расторжения договора."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на установку дверей

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Спор об установлении факта принятия наследства (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2022) - Истец установил замок/дополнительный замок, металлическую дверь, восстановил сломанную входную дверь или оборудовал Квартиру Наследодателя охранной сигнализацией, что подтверждается договором на установку металлической двери/накладной/квитанцией по приходно-кассовому ордеру, согласно которым Истец приобрел металлическую дверь и оплатил ее установку/Договором об установке охранной сигнализации от "___" ________ _____ г. N _____/письменными объяснениями председателя ЖСК о том, что Истец после смерти Наследодателя принял меры к сохранности квартиры и имущества, находящегося в квартире;

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Спор о расторжении договора пожизненной ренты (в том числе на условиях содержания с иждивением) (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2022) - Ответчик оплатил ремонт Квартиры/компенсировал стоимость ремонта Квартиры, возместил третьим лицам материальный ущерб, причиненный заливом Квартиры, о чем свидетельствуют договор на приобретение, доставку и монтаж балконной двери в квартиру, заключенный Ответчиком/расписки Истца, подтверждающие оплату Ответчиком материалов, оборудования, их доставки, установки, ремонтных работ в Квартире/квитанции об оплате Ответчиком ремонта Квартиры и сантехники/документы, подтверждающие возмещение Ответчиком третьим лицам материального ущерба, причиненного заливом Квартиры/другие документы.

Читайте также: